Dosar nr. 2112/83/2022* înregistrat la Tribunalul Satu Mare
Informații Dosar nr. 2112/83/2022*
Stadiu procesual: Recurs | Materie: Contencios administrativ şi fiscal | Obiectul dosarului: litigiu privind achiziţiile publice executare contract
Data inregistrarii dosarului: 19 aprilie 2023 | Data ultimei modificari: 31 mai 2023
Părțile din dosar și calitatea acestora
Intimat Reclamant: P. S.
Recurent Pârât: U. A. T. C. C. O.
Reclamant: P. S.
Pârât: U. A. T. C. C. O.
Alte detalii pe portal.just.ro
Căi de atac
Tip: Recurs | Parte declaratoare: U. A. T. C. C. O. | Data: 4 aprilie 2023
Sedinte de judecata Dosar nr. 2112/83/2022*Istoric sedinte si solutii pronuntate
Sedinte la Curtea de Apel ORADEAStadiu procesual: Recurs
- Data: 26 mai 2023Ora: 9:30Complet: AP3Solutie: Admitere recurs Pronuntata in data de 26 mai 2023Tip solutie: HotărâreNumar document: XXXData document: 26 mai 2023Rezumat:
Admite recursul declarat de recurenta-pârâtă XXX, XXX, împotriva sentinţei nr. XXX, XXX împotriva pârâtei XXX având ca obiect penalităţi de întârziere.
Reduce obligaţia de plată a cheltuielilor de judecată stabilită în sarcina pârâtei la suma de XXX.
Menţine restul dispoziţiilor sentinţei recurate.
Fără cheltuieli de judecată în recurs.
Definitivă.
Pronunţată azi, XXX prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei. - Data: 12 mai 2023Ora: 9:30Complet: AP3Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 12 mai 2023Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 12 mai 2023Rezumat:
Avand în vedere ca cererea de amânare a cauzei este justificată cu înscrisurile anexate, amână cauza la data de XXX, ora 09:30, cam. 61, et. 2, complet AP
3.
Sedinte la Tribunalul SATUMAREStadiu procesual: Fond
- Data: 14 martie 2023Ora: 11:00Complet: C10fond-APSolutie: Admite cererea Pronuntata in data de 14 martie 2023Tip solutie: HotărâreNumar document: XXXData document: 14 martie 2023Rezumat:
XXX, în cont XXX prin PRIMAR, având ca obiect litigiu privitor la executarea unui cont XXX achiziţie publică.
Dispune ajustarea valorii aferente restului rămas de executat la data de XXX - din cont XXX?ie publică pentru proiectare şi execuţie de lucrări încheiat între părţi sub nr XXX din data de XXX pentru obiectivul Alimentare cu apă în comuna XXX judeţul XXX, cu valoarea de 292.885,61 inclusiv TVA aplicând clauza de ajustare a pre?ului cont XXX, conform XXX, rezultând valoarea restului de executat de XXX inclusiv TVA.
XXX a crean?ei de XXX inclusiv TVA, reprezentând cont XXX?iilor de lucrări nr. XXX, atestată conform facturii fiscale seria XXX S nr. XXX?i facturii fiscale seria XXX S nr. XXX a penalită?ilor de întârziere determinate conform art. 11.2 din cont XXX?ie publică pentru proiectare şi execuţie de lucrări încheiat între părţi sub nr XXX din data de XXX pentru obiectivul Alimentare cu apă în comuna XXX judeţul XXX, la valoarea de 0,1%/ zi de întârziere, de la data exigibilităţii obliga?iei de plata (+ 28 zile) ?i până la încasarea efectivă a crean?ei principale în valoare de XXX inclusiv TVA.
XXX a sumei de 13152,XXX cheltuieli de judecată.
Cu drept de recurs în 10 zile de la comunicare.
Cererea de recurs se va depune la XXX.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei în conformitate cu dispoziţiile art.396 al.2 c.pr.civ. la data de XXX. - Data: 7 martie 2023Ora: 11:00Complet: C10fond-APSolutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 7 martie 2023Tip solutie: Încheiere amanare initială a pronunțăriiData document: 7 martie 2023Rezumat:
Având nevoie de timp pentru a delibera, potrivit disp. art. 396 C.pr.civ., dispune amânarea pronunţării la data XXX, urmând ca soluţia să se pună la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, potrivit disp. art. 396 alin. 2 C.pr.civ. - Data: 31 ianuarie 2023Ora: 11:50Complet: C10fond-APSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 31 ianuarie 2023Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 31 ianuarie 2023Rezumat:
Amână cauza la data de XXX, complet C10 fond AP, sala 14, ora 11:00 pentru a se comunica înscrisurile depuse în probaţiune de către pârâtă cu reclamanta