Dosar nr. 4932/95/2021 înregistrat la Tribunalul Gorj
Informații Dosar nr. 4932/95/2021
Stadiu procesual: Apel | Materie: Litigii cu profesioniştii | Obiectul dosarului: pretenţii
Data inregistrarii dosarului: 1 februarie 2023 | Data ultimei modificari: 14 aprilie 2026
Părțile din dosar și calitatea acestora
Intimat Reclamant: S. C. E. O. S.
Apelant Pârât: S. C. S. P. A. S. E. R. C. D. R. Ş. G. S. C. D. A.
Reclamant: S. C. E. O. S.
Pârât: S. C. S. P. A. S. E.
Pentru afișarea datelor complete este necesară autentificarea în cont.
Căi de atac
Tip: Apel | Parte declaratoare: S. C. S. P. A. S. E. R. C. D. R. Ş. G. S. C. D. A. | Data: 27 ianuarie 2023
Tip: Apel | Parte declaratoare: S. C. S. P. A. S. E. R. C. D. R. Ş. G. S. C. D. A. | Data: 25 ianuarie 2023
Tip: Apel | Parte declaratoare: S. C. S. P. A. S. E. | Data: 27 ianuarie 2023
Tip: Apel | Parte declaratoare: S. C. S. P. A. S. E. | Data: 25 ianuarie 2023
Sedinte de judecata Dosar nr. 4932/95/2021Istoric sedinte si solutii pronuntate
Sedinte la Curtea de Apel CRAIOVAStadiu procesual: Apel
- Data: 23 aprilie 2026Ora: 09:00Complet: C2A - comercial
- Data: 29 ianuarie 2026Ora: 09:00Complet: C2A - comercialSolutie: Amână cauzaTip solutie: Încheiere de sedințăData document: 29 ianuarie 2026Rezumat:
Revenirea cu adresă către domnul expert XXX în sensul de a efectua şi depune răspunsul cu cel puţin 10 zile înainte de termenul ce se va acorda. Totodată i se va aduce la cunoştinţă domnului expert că refuzul sau nedepunerea lucrării în termenul stabilit de instanţă se sancţionează cu amendă judiciară.
Amână judecarea cauzei la data de 23 aprilie 2026, C2a, ora 09.00, pentru când părţile au termen în cunoştinţă. - Data: 6 noiembrie 2025Ora: 09:00Complet: C2A - comercialSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 6 noiembrie 2025Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 6 noiembrie 2025Rezumat:
Revenirea cu adresă către domnul expert XXX în sensul de a efectua şi depune răspunsul cu cel puţin 10 zile înainte de termenul ce se va acorda. Totodată i se va aduce la cunoştinţă domnului expert că refuzul sau nedepunerea lucrării în termenul stabilit de instanţă se sancţionează cu amendă judiciară.
Amână judecarea cauzei la data de XXX, C2a, ora 09.00, pentru când părţile au termen în cunoştinţă. - Data: 11 septembrie 2025Ora: 09:00Complet: C2A - comercialSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 11 septembrie 2025Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 11 septembrie 2025Rezumat:
Amână judecarea cauzei la data de XXX, C2A, ora 09.00, pentru când apelanta pârâtă se va cita, XXX, având termen în cunoştinţă. - Data: 5 iunie 2025Ora: 09:00Complet: C2A - comercialSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 5 iunie 2025Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 5 iunie 2025
- Data: 10 aprilie 2025Ora: 09:00Complet: C2A - comercialSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 10 aprilie 2025Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 10 aprilie 2025Rezumat:
Amână judecarea cauzei la data de 5 iunie 2025, ora 9 C 2 A, pentru când părţile cunosc termenul.
Pronunţată în şedinţa publică de la 10 Aprilie 2025. - Data: 13 februarie 2025Ora: 09:00Complet: C2A - comercialSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 13 februarie 2025Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 13 februarie 2025Rezumat:
XXX şi de către expertul XXX.
Dispune repetarea adresei către expertul XXX care va preciza:
1. Dacă se puteau desfăşura lucrările de construcţie în perioada de sistare şi dacă sistarea s-a făcut conform ordinelor şi normativelor în vigoare.
2. Dacă răspunsurile la obiectivele încuviinţate de instanţă au luat în considerare valorile comunicate de ANM ataşate adreselor prin care apelanta pârâtă susţine că a solicitat sistarea lucrărilor din cauza unor valori de temperaturi inferioare celei de +5 grade Celsius.
3. În ceea ce prive?te răspunsul la obiectivul nr. XXX–să arate data până la care trebuiau executate lucrările în integralitate, raportat la durata execu?iei de 12 luni de la data ordinului de începere a lucrărilor, cu luarea în considerare a perioadelor de sistare lucrări;
4. Să arate dacă, în ceea ce priveşte întârzierile în executarea lucrărilor reţinute în răspunsul la obiectivul nr. 3, s-au avut în vedere perioadele de sistare a lucrărilor şi totodată să indice anii pentru care a indicat perioadele cu temperaturi scăzute „15 noiembrie – 15 martie”.
Prorogă discutarea cererii de majorare a onorariului formulată de expertul XXX după depunerea răspunsului la obiecţiunile şi lămuririle încuviinţate.
Amână judecarea cauzei la data de 10 aprilie 2025, C2A, ora 09:00, XXX va depune la dosar XXX punct de vedere.
Părţile au termen în cunoştinţă. - Data: 28 noiembrie 2024Ora: 09:00Complet: C2A - comercialSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 28 noiembrie 2024Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 28 noiembrie 2024Rezumat:
XXX.
Dispune efectuarea unei adrese către expertul XXX care va preciza:
1. Dacă se puteau desfăşura lucrările de construcţie în perioada de sistare şi dacă sistarea s-a făcut conform ordinelor şi normativelor în vigoare.
2. Dacă răspunsurile la obiectivele încuviinţate de instanţă au luat în considerare valorile comunicate de ANM ataşate adreselor prin care apelanta pârâtă susţine că a solicitat sistarea lucrărilor din cauza unor valori de temperaturi inferioare celei de +5 grade Celsius.
3. În ceea ce prive?te răspunsul la obiectivul nr. XXX–să arate data până la care trebuiau executate lucrările în integralitate, raportat la durata execu?iei de 12 luni de la data ordinului de începere a lucrărilor, cu luarea în considerare a perioadelor de sistare lucrări;
4. Să arate dacă, în ceea ce priveşte întârzierile în executarea lucrărilor reţinute în răspunsul la obiectivul nr. 3, s-au avut în vedere perioadele de sistare a lucrărilor şi totodată să indice anii pentru care a indicat perioadele cu temperaturi scăzute „15 noiembrie – 15 martie”.
Prorogă discutarea cererii de majorare a onorariului formulată de expertul XXX după depunerea răspunsului la obiecţiunile şi lămuririle încuviinţate.
Amână judecarea cauzei la data de 13 februarie 2025, C2A, ora 09:00, XXX va depune la dosar XXX punct de vedere.
Părţile au termen în cunoştinţă.
Pronunţată în şedinţa publică de la 28 Noiembrie 2024 - Data: 3 octombrie 2024Ora: 09:00Complet: C2A - comercialSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 3 octombrie 2024Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 3 octombrie 2024Rezumat:
Încuviinţează cererile de amânare a cauzei formulate de părţi.
Proroga discutarea cererii de majorare a onorariului formulată de expertul XXX până la momentul la care părţile vor observa raportul XXX expertiză.
Amână judecarea cauzei la data de 28 noiembrie 2024, C2A, ora 09:00, XXX va depune la dosar XXX punct de vedere.
Părţile au termen în cunoştinţă. - Data: 6 iunie 2024Ora: 09:30Complet: C2A - comercialSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 6 iunie 2024Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 6 iunie 2024Rezumat:
Încuviinţează cererile de amânare a cauzei formulate de părţi.
Se va repeta adresa XXX u cel puţin 10 zile înaintea termenului acordat.
Amână judecarea cauzei la data de XXX, C2A, ora 09:00, pentru când părţile au termen în cunoştinţă. - Data: 11 aprilie 2024Ora: 09:30Complet: C2A - comercialSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 11 aprilie 2024Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 11 aprilie 2024Rezumat:
Se va repeta adresa XXX u cel puţin 10 zile înaintea termenului acordat
Amână judecarea cauzei la data de XXX, C2A, ora 09:30, pentru când părţile au termen în cunoştinţă. - Data: 29 februarie 2024Ora: 09:30Complet: C2A - comercialSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 29 februarie 2024Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 29 februarie 2024Rezumat:
Emiterea unei adrese către expertul XXX, să întocmească şi să depună la dosarul XXX raportul XXX expertiză, cu respectarea termenului prevăzut de art. 336 alin. (1) C.pr.civ..
Amână judecarea cauzei la data de 11 aprilie 2024, ora 09.30, pentru când părţile cunosc termenul.
Pronunţată în şedinţa publică de la 29 Februarie 2024 - Data: 7 decembrie 2023Ora: 09:30Complet: C2A - comercialSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 7 decembrie 2023Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 7 decembrie 2023Rezumat:
Emiterea unei adrese către expertul XXX, să întocmească şi să depună la dosarul XXX raportul XXX expertiză, cu respectarea termenului prevăzut de art. 336 alin. (1) C.pr.civ..
Amână judecarea cauzei la data de 29 februarie 2024, ora 09.30, pentru când părţile cunosc termenul. - Data: 7 septembrie 2023Ora: 09:30Complet: C2A - comercialSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 7 septembrie 2023Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 7 septembrie 2023Rezumat:
Emiterea unei adrese către expert XXX pentru a-i aduce la cunoştinţă că a fost înlocuit, iar XXX de XXX să procedeze la retragerea onorariului din contul XXX şi să-l vireze în contul XXX.
Totodată, se va emite adresă expertului XXX, să întocmească şi să depună la dosarul XXX raportul XXX expertiză, cu respectarea termenului prevăzut de art. 336 alin. (1) C.pr.civ..
Amână judecarea cauzei la data de 7 decembrie 2023, ora 09.30, pentru când părţile cunosc termenul.
Pronunţată în şedinţa publică de la 07 septembrie 2023. - Data: 29 iunie 2023Ora: 09:32Complet: C2A - comercialSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 29 iunie 2023Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 29 iunie 2023Rezumat:
Amână judecarea cauzei la data de 7 septembrie 2023 ora 9,30 pentru când părţile au termenul în cunoştinţă.
Pronunţată în şedinţa publică de la 29 Iunie 2023 - Data: 4 mai 2023Ora: 09:30Complet: C2A - comercialSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 4 mai 2023Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 4 mai 2023Rezumat:
Ia act că ambele părţi nu solicită probe cu înscrisuri noi în apel, ci înţeleg să se folosească de probele deja administrate la fond.
Încuviinţează pentru apelanta pârâtă proba cu expertiza construcţii civile, cu obiectivele aflate la fila 154 din dosarul XXX fond, respectiv:
1. Expertul tehnic să determine care erau lucrările ce trebuiau executate potrivit celor două contracte (XXX/XXX) şi care este termenul de execuţie pentru acestea;
2. Expertul tehnic să identifice dacă au existat perioade de sistare sau de suspendare a lucrărilor şi care a fost cauza care a generat perioadele de sistare şi/sau de suspendare a lucrărilor;
3. Expertul tehnic să determine dacă există întârzieri în executarea lucrărilor, iar în caz afirmativ să determine cauzele acestor întârzieri;
4. În cazul în care expertul tehnic constată că există întârzieri în executarea lucrărilor, să determine la care sunt lucrările care se efectuează cu întârziere şi care este valoarea acestora (această valoare constituie bază pentru eventualele penalităţi calculate conform art. 7.2 din contracte). Expertul tehnic va prezenta valoarea lucrărilor atât cu TVA, cât şi fără TVA;
5. XXX privind sistarea /suspendarea executării lucrărilor;
6. Expertul tehnic să stabilească conform normativelor în vigoare privind construcţiile dacă lucrările se puteau executa în perioada prevăzută în contract (în special în perioada de iarnă, normativul C16-1984 pct. 1.6 etc.);
7. Expertul tehnic să stabilească dacă în perioada de execuţie a lucrărilor au existat impedimente de natură obiectivă în executarea acestora (condiţii meteorologice nefavorabile şi alte asemenea);
8. Expertul tehnic să stabilească dacă reclamanta XXX a emis dispoziţii de şantier pe parcursul executării lucrărilor şi dacă acestea au influenţat modul de execuţie a lucrărilor şi/sau durata de execuţie.
Pune în vedere apelantei pârâte prin apărătorul prezent la acest termen – av. XXX, să facă dovada achitării onorariului pentru expert în termen de 5 zile de la data curentă, potrivit art. 331 alin. (3) C.pr.civ..
Încuviinţează pentru apelanta pârâtă desemnarea unui expert-parte, pe care îl va indica cu listă la dosarul XXX adresei către expert XXX, să întocmească şi să depună raportul XXX expertiză cu respectarea termenului prevăzut de art. 336 alin. (1) C.pr.civ..
Amână judecarea cauzei şi acordă termen de judecată pentru administrarea probei încuviinţate la data de 29 iunie 2023, ora 09,32, pentru când părţile cunosc termenul.
Pronunţată în şedinţa publică de la 04 mai 2023.
Sedinte la Tribunalul GORJStadiu procesual: Fond
- Data: 13 decembrie 2022Ora: 09:00Complet: COM.F.06Solutie: Admite cererea Pronuntata in data de 13 decembrie 2022Tip solutie: HotărâreNumar document: XXXData document: 13 decembrie 2022Rezumat:
XXX din XXX Admite actiunea.
Obligă pârâta la plata către a sumei de XXX reprezentând c/val penalităti de întârziere, actualizată cu rata inflatiei.
Obligă pârâta la plata către reclamant a cheltuielilor de judecată în sumă de XXX.
Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare, ce se depune la XXX.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin intermediul grefei instanţei, azi XXX, la XXX - Data: 29 noiembrie 2022Ora: 09:30Complet: COM.F.06Solutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 29 noiembrie 2022Tip solutie: Încheiere amanare initială a pronunțăriiData document: 29 noiembrie 2022Rezumat:
Dispune.
Amână pronuntarea la data de XXX, având nevoie de timp pentru deliberare.
Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, prin intermediul grefei instanţei, azi XXX, la XXX - Data: 15 noiembrie 2022Ora: 09:30Complet: COM.F.06Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 15 noiembrie 2022Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 15 noiembrie 2022Rezumat:
Termen la XXX pentru observarea răspunsului la obiectiuni, întocmit şi depus la dosar XXX expertul desemnat în cauză. - Data: 18 octombrie 2022Ora: 09:30Complet: COM.F.06Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 18 octombrie 2022Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 18 octombrie 2022Rezumat:
Termen la XXX pentru a se comunica expertului desemnat în cauză, XXX copie de pe obiectiunile formulate la raportul XXX expertiză pentru a depune un punct de vedere cu privire la acestea. - Data: 4 octombrie 2022Ora: 09:30Complet: COM.F.06Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 4 octombrie 2022Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 4 octombrie 2022Rezumat:
Termen la XXX pentru a se lua la cunoştinţă de raportul XXX expertiză. - Data: 28 iunie 2022Ora: 09:00Complet: COM.F.06Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 28 iunie 2022Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 28 iunie 2022Rezumat:
Termen la XXX pentru întocmirea şi depunerea raportului de expertiză de către expertul desemnat în cauză, XXX. - Data: 17 mai 2022Ora: 09:20Complet: COM.F.06Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 17 mai 2022Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 17 mai 2022Rezumat:
Termen la XXX pentru întocmirea şi depunerea raportului de expertiză de către expertul desemnat în cauză, XXX. - Data: 3 mai 2022Ora: 09:20Complet: COM.F.06Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 3 mai 2022Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 3 mai 2022Rezumat:
Dispune efectuarea în cauză a probei cu expertiză în specialitatea cont XXX.
Numeşte expert pe domnul XXX, cu un onorariu provizoriu în cuantum de XXX, în sarcina pârâtei, iar obiectivele vor fi stabilite la termenul următor.
Pune în vedere apărătorului pârâtei ca pentru termenul următor, să facă dovada achitării onorariului de expert.
Încuviinţează numirea în cauză a unui expert parte pentru pârâtă, urmând a depune la dosar XXX cu numele acestuia.
Pune în vedere părţilor să depună la dosar XXX cu propunerii de obiective pentru efectuarea expertizei în cauză.
Termen la XXX pentru ca părţile să depună la dosar XXX cu propunerii de obiective pentru efectuarea expertizei în cauză şi pentru ca pârâta să facă dovada achitării onorariului de expert în cuantum de XXX. - Data: 5 aprilie 2022Ora: 09:00Complet: COM.F.06Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 5 aprilie 2022Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 5 aprilie 2022Rezumat:
Termen la XXX faţă de cererea de amânare depusă de apărătorul pârâtei. - Data: 23 martie 2022Ora: 09:00Complet: COM.F.01Solutie: Amână cauza Pronuntata in data de 23 martie 2022Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 23 martie 2022Rezumat:
În baza Hotărârii nr. XXX?i a procesului-verbal din data de XXX a XXX dosarul XXX fost repartizat ciclic la completul COM.F.06 cu termen de judecată la data de XXX - Data: 9 februarie 2022Ora: 09:00Complet: COM.F.01Solutie: Încheiere Pronuntata in data de 9 februarie 2022Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 9 februarie 2022Rezumat:
XXX data de XXX - Respinge exceptia conexitătii, invocată de pârât.
Acordă termen pentru judecarea cauzei la data de XXX.
Pronuntată prin punerea solutiei la dispozitia XXX ărtilor, prin intermediul grefei instantei, ai, XXX.