Dosar nr. 288/1285/2016/A35* înregistrat la Tribunalul Cluj - Comercial

Rezumat:
Respinge apelurile declarate de apelanta SC G.4 I.SA şi UAT O.B. împotriva sentinţei civile nr. XXXţată la data de XXXîn dosarul nr. XXX* şi dosar nr. XXXăstrează în întregime.
Compensează cheltuielile de judecată din apel.
XXX definitivă şi executorie.
Pronunţată în şedinţa publică din XXX.

Rezumat:
Amână pronun?area pe XXX.

Rezumat:
Amână pronun?area pe XXX.

Rezumat:
Amână pronun?area pe XXX

Rezumat:
Amână cauza la data de XXX ca urmare a încuviinţării cererilor de amânare formulată în cauză.

Rezumat:
Admite sesizarea din oficiu cu privire la îndreptarea erorii materiale din dispozitivul Sentin?ei Civile nr. XXX?ată de XXXîn dosarul nr. XXX* ?i nr. XXX îndreptarea erorii materiale din dispozitivul Sentin?ei Civile nr. XXX?ată de XXXîn dosarul nr. XXX* ?i nr. XXX, în sensul că, în urma compensării, cheltuielile de judecată sunt în cuantum de XXX ci nu XXX, cum s-a men?ionat din eroare.
Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare, care se depune la XXX.
Pronunţată în şedinţa publică din XXX.

Rezumat:
Admite în parte contesta?ia formulată de creditoarea U.O. B. împotriva raportului de activitate întocmit de consor?iul de administratori judiciari ai debitoarei XXX, S. S. şi M. & A. R./I. S., publicat în BPI nr. XXX, ?i în consecin?ă
Anulează măsura administratorului judiciar de respinge a cererii de plată formulată de creditoarea U. O. B., cuprinsă la pct. 5 al raportului de activitate
Admite cererea de plată formulată de creditoarea U. O. B. ?i constată că aceasta de?ine o crean?ă curentă împotriva debitoarei XXX, în sumă de XXX reprezentând penalită?i de întârziere datorate în temeiul cont XXX. XXX, cu modificările ulterioare, aferentă perioadei XXX.06.2016.
Constată compensarea legală a crean?ei în sumă de XXX cu crean?ele datorate de creditoarea U. O. B. debitoarei XXX, în temeiul cont XXX. XXX, cu modificările ulterioare.
Admite cererea formulată de debitoarea XXX în cont XXX. O. B. ?i în consecin?ă:
Obligă creditoarea U. O. B. la plata către debitoare a sumei de XXX care a fost indisponibilizată de creditoare în mod nelegal.
Compensează par?ial cheltuielile de judecată ?i obligă creditoarea U. O. B. la plata către debitoarea XXX a cheltuielilor de judecată în sumă de XXX.
Cu drept de apel în termen de 7 zile de la comunicare. Cererea de apel se va depune la XXX.
Pronun?ată astăzi, XXX, prin punerea solu?iei la dispozi?ia păr?ilor de către grefa instan?ei.

Rezumat:
Amână pronunţarea la data de XXX.

Rezumat:
AMÂNĂ PRONUNŢXXX.

Rezumat:
XXX.

Rezumat:
XXX.

Rezumat:
Preschimbarea termenului acordat în data de XXX pentru data de XXX, NF4, ora 12.00, sala 249, dată pentru care se vor cita părţile, prin BPI, cu un exemplar al încheierii.
Fără cale de atac.
Pronunţată în şedinţă publică astăzi, XXX.

Rezumat:
Preschimbarea termenului acordat în data de XXX pentru data de XXX, NF4, ora 12.00, sala 249, dată pentru care se vor cita părţile, prin BPI, cu un exemplar al încheierii.
Fără cale de atac.
Pronunţată în şedinţă publică astăzi, XXX.

Rezumat:
Amână soluţionarea cauzei la data de XXXîn vederea depunerii de către doamna expert a unui răspuns scris cu privire la cererile de completare a raportului de expertiză contabilă formulate de părţi.

Rezumat:
Amână soluţionarea cauzei la data de XXX pentru studierea răspunsului la obiec?iuni depus de doamna expert contabil, XXX, în vederea depunerii unei pozi?ii procesuale raportat la acesta.

Rezumat:
Amână cauza la data de XXX, ora 12.00.

Rezumat:
în ceea ce priveşte expertiza tehnică în construcţii, va dispune emiterea adresei către d-l expert XXX, cu solicitarea de a proceda la efectuarea expertizei şi va stabili în sarcina ambelor părţi obligaţia achitării a câte XXX cu titlu de avans onorariu expert, urmând ca d-l expert să fie informat prin e-mail despre numirea sa şi i se va comunica şi parola de acces.
În ceea ce priveşte expertiza contabilă, judecătorul sindic va încuviinţa integral obiectivele la expertiza contabilă propuse de debitoare prin administrator special împreună cu completarea propusă de pârâta UAT Oraşul Beclean cu privire la primul obiectiv respectiv să se calculeze şi în funcţie de actul adiţional nr. XXXşi în funcţie de procesul verbal de recepţie finală a lucrărilor din XXX. Cu privire la obiectivele formulate de pârâta UAT Oraşul Beclean, judecătorul sindic va încuviinţa doar întrebările solicitând a se avea în vedere toate documentele aflate la dosarul XXX şi lămuririle care vor fi date de părţi cu ocazia convocării efectuate de expert. Solicitarea către d-l expert va fi de a se analiza coroborat obiectivele debitoarei şi obiectivele pârâtei, verificarea calculelor dacă a fost sau nu corectă urmând a fi explicată de d-na expert prin calcule proprii. Va desemna ca expert contabil în cauză prin tragere la sorţi pe d-na XXX din Floreşti, str. XXX, nr. XXX, sc. 2, ap. XXX, jud. Cluj şi va stabili în favoarea acesteia un onorariu provizoriu în cuantum de XXX, câte XXX în sarcina fiecărei părţi, dovada achitării onorariului urmând a fi depusă în cel mult 10 zile,

Rezumat:
în ceea ce priveşte cererea în probaţiune privind efectuarea unui raport XXX expertiză în specialitatea construcţii, o va încuviinţa, apreciind că proba este necesară şi utilă soluţionării cauzei.
Va încuviinţa obiectivele propuse de către debitoare şi de către pârâtă, pentru pârâtă va încuviinţa ambele obiective iar pentru debitoare va încuviinţa obiectivele de la 1 la 9 iar obiectivul 10 se va încuviinţa doar cu privire la valoarea finală a obiectivelor, fără valoarea penalităţilor care urmează să fie determinată prin expertiza contabilă iar în ceea ce priveşte obiectivul nr. XXX, respectiv determinarea valorii finale a lucrării/cont XXX, aceasta urmează a fi stabilită potrivit documentaţiei încheiate între părţi cu privire la acest contract.
Va desemna ca expert în cauză, prin tragere la sorţi pe domnul expert XXX, aflat pe lista experţilor cont XXX construcţii civile, industriale şi agricole, puşi la dispoziţia instanţei la poziţia 10.
În ceea ce priveşte proba testimonială, judecătorul sindic prorogă a se pronunţa, urmând ca după efectuarea expertizei tehnice să se aprecieze cu privire la necesitatea extinderii probaţiunii, şi completării cu proba testimonială.
Cu privire la expertiza contabilă, judecătorul sindic apreciază că se poate realiza în paralel cu cea tehnică, însă pentru formularea obiectivelor cont XXX către debitoare va proroga discutarea acestei probe.
Se va emite adresă către domnul expert XXX, comunicându-i-se numirea sa în speţă, cu solicitarea de a răspunde la obiectivele propuse de pârâtă şi la obiectivele de la 1 la 9 propuse de către debitoare iar la obiectivul nr. XXX, doar cu privire la valoarea finală a obiectivelor, fără valoarea penalităţilor, precum şi la obiectivul nr. XXX, respectiv determinarea valorii finale a lucrării/cont XXX, care urmează a fi stabilită potrivit documentaţiei încheiate între părţi cu privire la contract.

Rezumat:
Respinge ca neîntemeiată cererea de suspendare a judecăţii formulată de creditoarea XXX.
Acordă termen pentru cont XXX judecăţii în data de XXX, sala 249, ora 11:00.
Pronunţată în şedinţa publică din data de XXX.

Rezumat:
Amână pronunţarea la data de XXX.

Rezumat:
Amână cauza la data de XXX.