Dosar nr. 2734/112/2022 înregistrat la Tribunalul Bistrita-Nasaud
Informații Dosar nr. 2734/112/2022
Stadiu procesual: Recurs | Materie: Litigii cu profesioniştii | Obiectul dosarului: pretenţii
Data inregistrarii dosarului: 8 ianuarie 2024 | Data ultimei modificari: 11 martie 2024
Părțile din dosar și calitatea acestora
Intimat: M. J. A. N. A. P. P. B.
Recurent: S. C. S.
Reclamant: M. J. A. N. A. P. P. B.
Pârât: S. C. S.
Alte detalii pe portal.just.ro
Căi de atac
Tip: Recurs | Parte declaratoare: S. C. S. | Data: 29 decembrie 2023
Tip: Apel | Parte declaratoare: S. C. S. | Data: 28 martie 2024
Sedinte de judecata Dosar nr. 2734/112/2022Istoric sedinte si solutii pronuntate
Sedinte la Curtea de Apel CLUJStadiu procesual: Recurs
- Data: 15 februarie 2024Ora: 09:30Complet: R 4Solutie: Inadmisibil Pronuntata in data de 15 februarie 2024Tip solutie: HotărâreNumar document: XXXData document: 15 februarie 2024Rezumat:
Admite excepţia de inadmisibilitate a recursului declarat, conform dispozi?iilor art. 457 alin. 3 din Codul de XXX şi în consecinţă: XXX împotriva sentin?ei civile nr. XXX?ei civile nr. XXX?iei la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei.
Sedinte la Tribunalul BISTRITANASAUDStadiu procesual: Fond
- Data: 25 octombrie 2023Ora: 9:00Complet: C1 LPSolutie: Admite cererea Pronuntata in data de 25 octombrie 2023Tip solutie: HotărâreNumar document: XXXData document: 25 octombrie 2023Rezumat:
Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul XXX– XXX a Penitenciarelor – XXX, XXX, şi în consecinţă:
Obligă pârâta să plătească reclamantului:
- suma de XXX, cu titlu de penalităţi de întârziere, raportat la prevederile art. 11.1 din cont XXX execuţie lucrări nr. XXX
- suma de XXX, cu titlu de daune interese, raportat la prevederile art. 11.3 coroborate cu art. 12.1 din cont XXX execuţie lucrări nr. XXX/ XXX.
Obligă pârâta să plătească reclamantului cheltuieli de judecată în sumă de XXX, reprezentând onorariu avocat.
Respinge cererea pârâtei de obligare a reclamantului la plata cheltuielilor de judecată.
Cu drept de recurs în termen de 10 zile de la comunicare.
Cererea de recurs se depune la XXX.
Pronunţată astăzi, 25 octombrie 2023, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, în condiţiile art. 396 alin. 2 Cod procedură civilă. - Data: 11 octombrie 2023Ora: 9:00Complet: C1 LPSolutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 11 octombrie 2023Tip solutie: Încheiere amânare ulterioară a pronunțăriiData document: 11 octombrie 2023Rezumat:
Amână pronunţarea hotărârii judecătoreşti pentru data de XXX în condiţiile art. 396 alin.2 Cod procedură civilă - Data: 26 septembrie 2023Ora: 9:00Complet: C1 LPSolutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 26 septembrie 2023Tip solutie: Încheiere amanare initială a pronunțăriiData document: 26 septembrie 2023Rezumat:
Amână pronunţarea hotărârii judecătoreşti pentru data de XXX în condiţiile art. 396 alin.2 Cod procedură civilă - Data: 20 iunie 2023Ora: 11:00Complet: C1 LPSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 20 iunie 2023Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 20 iunie 2023Rezumat:
studiu înscrisuri - Data: 23 mai 2023Ora: 11:00Complet: C1 LPSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 23 mai 2023Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 23 mai 2023Rezumat:
studiu înscrisuri - Data: 14 martie 2023Ora: 10:30Complet: C1 LPSolutie: Amână cauza Pronuntata in data de 14 martie 2023Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 14 martie 2023Rezumat:
pentru a da posibilitatea reprezentantului reclamantului să depună la dosar înscrisuri relevante - Data: 1 martie 2023Ora: 9:30Complet: C1 LPSolutie: Repus pe rol Pronuntata in data de 1 martie 2023Tip solutie: Încheiere de sedințăData document: 1 martie 2023Rezumat:
Având în vedere necesitatea punerii în discuţia părţilor a naturii juridice a cont XXX execuţie lucrări încheiat între părţi pentru a soluţiona excepţia de necompetenţă materială pusă în discuţie din oficiu
Redeschide dezbaterile
Acordă termen de judecată pentru data de XXX, ora 10,30, termen pentru care se vor cita părţile, cu menţiunea că se pune în discuţie natura juridică a cont XXX execuţie lucrări încheiat între părţi, în sensul de a se stabili dacă acesta este cont XXX şi dacă intră sub incidenţa dispoziţiilor art. 53 alin. 11 din Legea nr. XXX, a cont XXX şi a cont XXX lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea XXX de Soluţionare a Contestaţiilor, pentru a soluţiona excepţia de necompetenţă materială pusă în discuţie din oficiu, cu sublinierea de a depune înscrisuri care relevă natura juridică a cont XXX.
Pronunţată azi, 1.03.2023, în condiţiile art. 396 alin. 2 Cod proc. civilă. - Data: 14 februarie 2023Ora: 10:30Complet: C1 LPSolutie: Amână pronunţarea Pronuntata in data de 14 februarie 2023Tip solutie: Încheiere amanare initială a pronunțăriiData document: 14 februarie 2023Rezumat:
Amână pronunţarea hotărârii pentru data de XXX în condiţiile art. 396 alin.2 Cod procedură civilă.