Dosar nr. 14323/300/2008 înregistrat la Judecatoria Sectorului 2

Rezumat:
Respinge capetele de cerere principală, formulate de reclamanta – pârâtă XXX FaţXXX în cont XXX pârâta – reclamantă XXX, vizând plata sumei de XXX rest preţ şi XXX garanţei de bună – execuţie, ca urmare a producerii efectului excepţiei de neexecutare a cont XXX invocată de pârâta – reclamantă.
Respinge capătul de cerere principală, formulat de reclamanta – pârâtă XXX FaţXXX în cont XXX pârâta – reclamantă XXX, vizând plata sumei de XXX penalităţi cont XXXîntârziere ca neîntemeiat.
Respinge cererea reclamantei – pârâte de obligare a pârâtei – reclamante la plata cheltuielilor de judecată ca neîntemeiată.
Admite în parte cererea reconvenţională formulată de pârâta – reclamantă XXX în cont XXX – pârâtă XXX FaţXXX.
Obligă reclamanta – pârâtă XXX FaţXXX să remedieze lucrările efectuate în cond. cont XXX execuţie de lucrări nr. XXXşi ale actului adiţional nr. XXXţie de lucrări nr. XXX, remedierile ce se impun, inclusiv sub aspectul lucrărilor intitulate de reparaţii auxiliare, fiind cele indicate de expert tehnic judiciar ing. XXX potrivit completării la raportul XXX expertiză, completare intitulată de expert „Răspuns la solicitarea instanţei de judecată în cauza XXX/2008†înregistrată la dosar XXX data de XXX (filele 168 – 169 dosar nr. XXX), iar în caz de neconformare a reclamantei - pârâte faţă de obligaţia stabilită de instanţă, autorizează pârâta – reclamantă XXX să procedeze la efectuarea tuturor lucrărilor menţionate mai sus, pe cheltuiala reclamantei – pârâte în limita sumei de XXX indicată de expert.
Obligă reclamanta – pârâtă să semneze procesul – verbal de recepţie finală a lucrării făcând obiectul cont XXX execuţie de lucrări nr. XXXşi ale actului adiţional nr. XXXţie de lucrări nr. XXX, după efectuarea tuturor remedierilor menţionate în alineatul precedent.
Obligă reclamanta – pârâtă să plătească pârâtei – reclamante suma de XXX penalităţi, conf. art. 5.4 din cont XXXîntârzierea finalizării lucrărilor.
Respinge cererea de compensare formulată de pârâta – reclamantă ca nefiind întemeiată.
Ia act că pârâta – reclamantă nu mai solicită cheltuieli de judecată.
Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.
Pronunţat în şedinţă publică, azi XXX.

Rezumat:
Amână pronunţarea la data de XXX.
Pronunţată în şedinţă publică azi, XXX.

Rezumat:
Amână pronunţarea la data de XXX.
Pronunţată în şedinţă publică azi, XXX.

Rezumat:
Amână pronunţarea la data de XXX.
Pronunţată în şedinţă publică azi, XXX.

Rezumat:
Amână pronunţarea la data de XXX.
Pronunţată în şedinţă publică azi, XXX.

Rezumat:
Revenirea cu adresă către domnul expert XXX, cu menţiunea de a da lămuririle solicitate, respectiv a se arăta dacă deficienţele constatate se datorează unei culpe a constructorului S.C. Ted FaţXXX. în executarea obligaţiilor cont XXX, urmând a identifica în mod distinct deficienţele datorate culpei constructorului în executare, a se indica detaliat şi a se evalua în mod distinct, precum şi cu menţiunea că s-a făcut dovada completării onorariului expertiză cu suma de XXX, de către pârâtă.
Amână judecarea cauzei şi stabileşte termen pentru data de XXX, Completul 2, ora 08,30, pentru când părţile au termen în cunoştinţă.
Pronunţată în şedinţă publică azi, XXX.